更新时间:2025-09-23
地区:
分类: 其他
点击收藏
第一章竞争性谈判采购公告
中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司高新三路(三环线-外环线)及南北衔接路灯(综合杆)工程灯具竞争性谈判采购公告 (竞谈编号:WHJS-GXSL2025-TP03) 1.采购条件 本采购项目高新三路(三环线-外环线)及南北衔接路灯(综合杆)工程采购人为中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对灯具1个包件采购进行公开竞争性谈判。 2.采购范围及相关要求 2.1项目概况:本次实施范围由中国·光谷智慧交通基础设施高新三路(三环线-外环线)改造提升工程和高新三路沿线南北道路衔接配套工程的道路土建实施范围组成,主线道路全长为10.723km,高架层8.23km,规划红线宽60m。另含高新三路沿线南北道路衔接26条道路,共含3.2km。 主要建设内容和规模为:工程范围内的综合杆及配套设备,包括综合杆、照明灯具、综合杆交通设施预留接口设计及单灯智能控制器、综合杆杆件内地面以上的支线电缆等路灯基础以上部分,地面以下基础、管线及箱变、交通设施等内容包含在道路项目中,本工程采取多杆合一的设计理念,根据就近共杆原则,将附近的交通标志牌、道路路名牌等小型标牌采用集成和附着方式与综合杆杆件集成,信号灯、标识标牌、电子警察等设施与综合杆集成。本项目共设综合杆约1230杆、墩壁装隧道灯473套、高架段声屏障隧道灯1758套。计划开工时间:2025年9月15日,计划竣工时间:2026年10月9日,合同工期390日历天,含设计工期(高新三路桥梁段施工工期45天)。 2.2采购范围: 具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司高新三路(三环线-外环线)及南北衔接路灯(综合杆)工程项目灯具采购包件一览表》。 3.供应商资格要求 3.1本次采购要求供应商须具备的资格详见附件1 4.诚信要求 本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判: 4.1属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。 4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。 4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。 4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。 5.采购文件的获取 5.1凡有意参加投标者,须提前在中国中铁采购电子商务平台(点击登录后可查阅/)进行供应商注册(注册联系客服热线:4006-010100),于2025年9月23日至 2025年9月26日,每日 14:00时至17:30时(节假日不休,北京时间,下同)登录中国中铁采购电子商务平台响应谈判,填写完整的《谈判登记表》加盖公章,然后将盖章的PDF版、可编辑的word版《谈判登记表》及标书费汇款单扫描版发送至邮箱点击登录后可查阅点击登录后可查阅(邮件标题请注明项目编号和供应商名称)。 供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购人指定账户,采购人收到信息经核实后, 授权供应商在中国中铁采购电子商务平台(点击登录后可查阅/)下载电子版采购文件。 标书费采用汇款形式支付(必须由投标人公司账户汇款,个人账户不予受理),请汇至: 开户名称:中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司 帐号:点击登录后可查阅8 开户银行:中国民生银行股份有限公司武汉分行自贸区支行 联行号:点击登录后可查阅5200 供应商须在汇款凭证上注明项目编号及包件号。 5.2采购文件包件售价详见公告附件,售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号,在发售/下载截止时间前未提供有效缴费凭证的,视为未购买采购文件。 6.报价文件的递交 6.1本次谈判采用线上递交标书、线上开标方式,报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为2025年09月30日09时30分,供应商应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台(点击登录后可查阅/)递交电子报价文件。 6.2逾期送达的投标文件,中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。 7. 发布公告的媒介 本次竞争性谈判采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(点击登录后可查阅/)、中国中铁采购电子商务平台(点击登录后可查阅/)发布。 8.联系方式 采购 人:中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司 地 址:武汉市江夏区光谷一路222号 联 系 人:杨伟伟 电 话:点击登录后可查阅315 电子邮件:点击登录后可查阅点击登录后可查阅 9.公告附件 附件1:中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司高新三路(三环线-外环线)及南北衔接路灯(综合杆)工程项目灯具采购包件一览表》。 附件2:谈判登记表。 2025年9月22日 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定