当前位置： 蚂蚁投标网 > 采购项目 > 采购项目详情

公告日期: 2026-03-13
采购人（全称）：辰溪县安坪镇人民政府（甲方）
供应商(全称）：湖南攸路建设工程有限公司（乙方）
为了认真贯彻落实国发【2006】17号文件精神，加快库区基础设施建设，推动库区经济发展，在充分尊重移民意愿基础上，按照项目管理规定，由移民乡村申报，会同财政、设计、乡(镇)人民政府实地勘查，经县财政、水利、移民等部门会商确定，并报省、市移民管理部门备案后立项实施。现就_安坪镇石马湾村乡村休闲旅游产业路建设工程_建设相关事宜，经甲、乙双方充分协商，按照平等互利原则订立本合同，以便双方共同遵守，严格执行。
一、项目信息
1、采购合同名称：安坪镇石马湾村乡村休闲旅游产业路建设工程合同
2、采购项目名称：安坪镇石马湾村乡村休闲旅游产业路建设工程
3、采购计划编号：辰财采计点击登录后可查阅
4、采购方式：竞争性磋商
5、项目内容：本项目为安坪镇石马湾村乡村休闲旅游产业路建设，主要内容为道路铺沥青和标线施工。具体工程量详细见设计图及工程量清单 (详细尺寸见设计图纸)。
二、合同金额
（1）合同金额小写：661796.09元
合同金额大写：陆拾陆万壹仟柒佰玖拾陆元零玖分
（2）具体标的如下：

包号	供应商	商品名称	是否包含进口产品	参数/技术说明	品牌	数量	单位	单价	合同金额
包一	湖南攸路建设工程有限公司	安坪镇石马湾村乡村休闲旅游产业路建设工程	否	/	/	1	项	详见合同内容	661796.09元

（3）合同价格形式：固定单价
三、履行合同的时间、地点及方式
开工日期：2026年3月23日，竣工日期：2026年5月21日。建设工期为60天
地点：辰溪县安坪镇。
标准：工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。
四、付款方式
付款方式：1.该项目为移民资金扶持建设项目，以第三方审定金额为依据，最终价款以财政、移民、乡村、第三方验收核定为准，超出不补、不足核减。县库区移民事务中心一次性包干扶持陆拾陆万壹仟柒佰玖拾陆点零玖元(招投标金额，不含5%设计、预算、监理、结算审核等第三方费用)，小写66.179609万元。
2.待项目竣工后，经相关部门联合验收确认合格并移交后，按照财政投资评审结果或第三方结算报告结果来结算工程款，待县级财政项目资金划拨到专户后，向乙方直接支付项目资金，如乙方建设的工程量未达到甲方要求或工程量经验收不合格，甲方有权拒绝划拨扶持资金或减少划拨本合同承诺的扶持资金。同时对基础设施建设项目按照3%的比例留取质量保证金。
五、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商不成，则通过以下途径解决纠纷：
□提请仲裁 ☑向原告所在地人民法院提起诉讼
六、组成合同的文件
本合同协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:
(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议
(2)中标(成交)通知书
(3)投标(响应)文件
(4)采购文件
(5)有关技术文件，图纸
(6)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
七、合同生效
本合同自签章后生效。
八、合同份数
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2026年2月20日
九、合同主体
甲方：辰溪县安坪镇人民政府乙方：湖南攸路建设工程有限公司
法定代表人： 粟亮 法定代表人：欧志育
委托代理人：/ 委托代理人： /
电 话：/ 电 话：点击登录后可查阅058
开户银行：中国建设银行股份有限公司攸县支行
账 号：点击登录后可查阅点击登录后可查阅0046
免责声明：本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布，财政部门对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。