广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程专业分包标段公开询比采购公告（采购编号：GCJ-XNYC-QYQCGF-ZYHT-01）1.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程，项目业主为广东能源清远综合能源有限公司，资金已落实。其中广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程包含的建筑及安装工程专业标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行建筑及安装专业工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程专业工程采购文件参与本项目建筑及安装专业工程采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:广东省清远市清城区。2.2工程概况及标段概况工程概况：广东能源"百千万工程”清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目在广东省清远市清城区各镇街居民屋顶、村集体屋顶、村集体基础设施等场地安装光伏发电系统，项目交流侧建设总容量约为9978kW，采用"自发自用，余电上网”和"全额上网”两种并网模式。太阳能光伏发电系统通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为频率、相位符合要求的正弦波电流，升压后并入电网。标段概况：1、屋面补漏(如有漏水问题)、建筑安装工程施工、防雷工程的施工与验收工作、工程质量及工期控制、工程管理、培训、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。主要为临建工程、安全文明施工措施、土建工程（包含但不限于现浇混凝土支墩、改性沥青防水、排水管安装、屋面修复、屋面围栏、屋面防水、装饰装修、风貌管控工作等）、安装工程（包含但不限于逆变器安装、低压并网箱安装、电缆敷设、金属线槽及桥架安装、接地、防火封堵、调度自动化设备及电量计量系统设备及安装）、联合试运转、技术服务及其它服务（包含但不限于项目备案服务、接入系统报告及报批服务、建筑结构安全性鉴定服务、屋顶资源使用及开发服务、管理和协调所发生的费用等）。2、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。3、承包人负责承担当地政府主管部门要求的"三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。4、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用等。2.3工期要求计划开工日期为2026年2月1日，竣工日期为2026年4月24日，合同工期为82天；实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。2.4质量要求工程质量符合以下标准：2.4.1、工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。2.4.2、因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。2.4.3、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。2.5采购范围1、屋面补漏(如有漏水问题)、建筑安装工程施工、防雷工程的施工与验收工作、工程质量及工期控制、工程管理、培训、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。主要为临建工程、安全文明施工措施、土建工程（包含但不限于现浇混凝土支墩、改性沥青防水、排水管安装、屋面修复、屋面围栏、屋面防水、装饰装修、风貌管控工作等）、安装工程（包含但不限于逆变器安装、低压并网箱安装、电缆敷设、金属线槽及桥架安装、接地、防火封堵、调度自动化设备及电量计量系统设备及安装）、联合试运转、技术服务及其它服务（包含但不限于项目备案服务、接入系统报告及报批服务、建筑结构安全性鉴定服务、屋顶资源使用及开发服务、管理和协调所发生的费用等）。2、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。3、承包人负责承担当地政府主管部门要求的"三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。4、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用等。所有工程的缺陷处理、现场清理、中间验收及竣工验收配合、材料防盗等工作，全程包含相关协调服务。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：/。3.1.3企业主要人员要求：/。3.1.4企业工程业绩要求：类似业绩3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法院在"信用中国”网站（点击登录后可查阅.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：点击登录后可查阅/)；（5）未被法院列为被执行人（查询网址：点击登录后可查阅/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：点击登录后可查阅/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。4.采购文件的获取4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年1月30日前（北京时间)通过"中国电建采购采购数智化平台”（点击登录后可查阅）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧"CA办理”菜单，扫码下载"中招互联”在线办理移动证书。（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（2）未注册的供应商：登录"中国电建阳光采购网”（点击登录后可查阅）右侧快捷入口-切换"新版登录”-"供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年2月3日10时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（点击登录后可查阅）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。6.开标时间、地点、方式6.1开标时间：2026年2月3日10时30分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧"CA办理”菜单，扫码下载"中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-"登录系统，联系您的专属业务顾问”。7.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（点击登录后可查阅/）上发布。8.成交人数量：成交人数量：1人。9.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：南昌市广州路2088号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：邓琳电话：点击登录后可查阅964电子邮件：点击登录后可查阅.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监督电话：点击登录后可查阅64411.提出异议的渠道和方式11.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。11.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司2026年月日