中国电建西北院咨询公司甘孜乡城贡札光伏发电项目试验桩施工标段谈判采购公告1.采购条件甘孜乡城贡札光伏发电项目试验桩施工标段已批准实施，项目业主为川投（乡城）新能源有限公司，资金已落实。本次招标人为中国水利水电建设工程咨询西北有限公司，目前已具备采购条件，现对甘孜乡城贡札光伏发电项目试验桩施工标段进行公开谈判。2.项目概况与采购范围2.1建设地点四川省甘孜藏族自治州乡城县。2.2工程概况及标段概况工程概况：场址地处甘孜州西南部乡城县正斗乡顶贡大草原，地理坐标为东经99°23’19.8505"～99°27’22.7170"，北纬29°08’06.7894"～29°13’56.4077"。距离场址西侧位置3.2km处有国道G215，另有碎石土路横穿于场址中部，总体交通较好。该场址为地貌类型为高山地貌，受冰川刨蚀切割作用强烈，场地海拔介于3850m～4250m，地势较为平缓，视野开阔，植被以高山草甸为主，周边已有建成的光伏电站和牧民住所。在一些微小山包区域可见基岩出露，同时还存在岩溶塌陷现象，但范围和面积较小。现场根据场地实际情况本工程场址区内选择典型区域(例如：填方区域，挖方区域，原状土层区域等)进行试桩。其中，现浇微型短型桩27根，固定式支架H型桩54根；平单轴支架H型静压钢桩27根，试桩在光伏区进行，共108根，完成后委托第三方检测机构进行桩基检测，并提供检测试验报告。试桩任务包括钢桩采购、混凝土及砂石料购买、引孔、桩基础施工、桩基础试验检测、试桩完成后现场清理等。2.3工期要求计划于2025年11月30日开工，2025年12月30日完成。2.4质量要求甘孜乡城贡札光伏发电项目试验桩施工质量要求：满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达到本项服务工作规定的验收标准。2.5采购范围本次采购工程为甘孜乡城贡札光伏发电项目试验桩施工标段本标承包范围包括（但不限于）：1.桩基础施工和试桩。其中，现浇微型短型桩27根，固定式支架H型桩54根；平单轴支架H型静压钢桩27根，试桩在光伏区进行，共108根，完成后委托第三方检测机构进行桩基检测，并提供检测试验报告。2.试桩任务包括钢桩采购、混凝土及砂石料购买、引孔、桩基础施工、桩基础试验检测、试桩完成后现场清理等。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、增值税一般纳税人资格；具备电力工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级及以上企业资质；具备有效期内的安全生产许可证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况正常。提供近三年财务审计报告。3.1.3企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：响应人拟任项目经理须具有二级或以上建造师注册证书；近5年至少担任过1个及以上类似工程管理经历，需要提供有效证明材料。（2）项目技术负责人的资格要求：近5年至少担任过1个及以上类似工程技术负责人经历，需要提供有效证明材料。3.1.4企业工程业绩要求：响应人近三年应具有不少于1个类似工程项目业绩（项目业绩证明文件后附）。3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（4）不被最高人民法院在"信用中国”网站（点击登录后可查阅.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（5）未被法院列为被执行人（查询网址：点击登录后可查阅/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：点击登录后可查阅/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。4.谈判文件的获取4.1招标文件的获取凡有意参加的响应人，应当在"中国电建阳光采购网”（网址为点击登录后可查阅）右侧快捷入口，切换"新版登录”，选择"供应商登录”进行投标人注册。完成注册的响应人，请于2025年11月17日至2025年11月20日17:00时(北京时间，下同），在中国电建采购招标数智化平台（点击登录后可查阅/bidweb/#/login，以下简称"采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。5.响应文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年11月25日10时30分（北京时间），响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。5.2本次采购将通过"中国电建采购招标数智化平台”（网址为点击登录后可查阅/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。6.开标时间、地点6.1开标时间：2025年11月25日10时30分6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：线上谈判。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次谈判公告同时在中国电建阳光采购网（点击登录后可查阅/）、中国招标投标公共服务平台（点击登录后可查阅）与中国电建采购招标数智化平台（点击登录后可查阅/）上发布。其他成交人数量：1人联系方式采购人：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司地址：西安市长安区城南大道18号联系人：李工电话：029-点击登录后可查阅邮箱：点击登录后可查阅.监督机构监督机构：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司监督电话：029-点击登录后可查阅11.提出异议的渠道和方式11.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。11.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。11.3如有异议请联系中国水利水电建设工程咨询西北有限公司。联系人：张工联系电话：029-点击登录后可查阅中国水利水电建设工程咨询西北有限公司2025年11月17日